合同中应约定的违约责任可以有效降低违约的风险，一份详细的承诺书可以使双方在执行合同过程中更加顺利，避免不必要的麻烦，以下是82秘书网小编精心为您推荐的工程包清工合同7篇，供大家参考。
工程包清工合同篇1
甲方(发包人):
乙方(承包人)：
根据上《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于本工程的具体情况双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。
一、工程名称：
______________________
二、工程地点：
______________________
三、承包方式：
劳务大清包
四、承包范围
1、甲方提供临建材料、所有主材及周转材料。
2、乙方负责本工程设计文件中的所土建、安装、装饰装修、给排水、电路电器、采暖设施、所有防水工程、明暗沟工程的劳务施工。(不锈钢工程、外墙保温、外墙涂料、门窗工程不在本合同承包范围内)并包含为完成本工程承包内容内工程所必须进行的其他性辅助工作。
3、现场临建的搭拆：现场暂设的搭设、各工种作业场地平整、由乙方负责。
4、设备提供：龙门架式卷扬机、台锯、手锯、钢筋机械、搅拌机、劳保用品用具设备维修调试等均乙方承担。
5、乙方对本合同工程内容的造价、质量、工期、安全、文明施工等实行全面承包
五、开工日期：
____年____月____日 (暂定，具体时间以发包人签发的开工通知单为准)竣工日期：____年____月____日
六、工程面积及单价：
1、按图纸施工面积，检测中心加车间贴建办公室2278平方米、车间1138.83平方米。
2、每平方米工程承包单价：检测中心及车间贴建办公室部分每平方米230元，车间部分每平方米110元。
3、本合同价款解释：采用固定综合单价，无论发生任何情况，结算时均不作调整;
4、合同以外工程量确认：合同以外工程，承包人应及时提交现场计时工签证单;经发包人批准同意签字后，方可作为结算依据，待本合同全部完工后一并结算。
七、付款方式
1、进度付款方式：
基础结构完成支付总工程款的10%;一层结构、砌筑完成时支付至总工程款的25%;二层结构、砌筑完成时支付至总工程款的40%;三层结构、砌筑完成时支付至总工程款的55%;抹灰、防水、地面、给排水、电路电器采暖设施工程完成时支付至总工程款的70%;装修完成时支付至总工程款的85%;本合同承包范围完成经甲方确认达到竣工验收条件，支付至总工程款的95%;留5%作为本工程保修金，保修期一年，保修期满后无施工质量问题一次性无息支付。
八、双方责任：
1、甲方责任：
(1)、每个单体工程向乙方提供一套完整图纸，并进行图纸交流，如有变更应在第一时间通知乙方，避免造成不必要的损失。
(2)、负责施工现场的各项管理工作及周边关系的`处理，给乙方造成一个良好的施工环境，并对工程质量严格把关，对不合格工程勒令期限整改，否则由此造成的一切损失由乙方承担。
(3)、保证原材料及时无误地供应到现场。
(4)、保证按时给乙方拨付工程款。
(5)、机械挖填土
2、乙方责任：
(1)、组建一支过硬的施工队伍，配齐各工种技术人员，主要负责人保证随时在现场。配备具备相应能力的施工管理人员。
(2)、上报施工队的人员名单，包括资质及各种上岗证件，保证农忙季节不停工。所有参加施工人员均为合法公民，按照相关要求办理暂住证等。
(3)、乙方必须服从甲方管理人员指挥，严格遵守项目部一切规章制度，不得和主管部门及有关职能部门人员发生顶嘴、冲突;对有关部门提出的整改通知必须按时完成。
(4)、严格执行特种工种持证上岗，如：卷扬机操作、电焊工、电工、架子工等特殊工种。
(5)、严格规范施工，保证每个分项工程符合标准，凡因质量进度、安全文明施工及人为因素造成罚款乙方自己承担。
(6)施工中注意安全施工，如因乙方原因发生的大小事故，均有乙方全部承担。
九、质量验收
1、工程质量按现行国家验收规范执行，质保期 1 年，低于此标准的视具体情况按工程款总价的1%~10%承担违约金。
十、工期
乙方按合同约定工期(以通知甲方验收合格日期为准)内完成，每延期一天按工程造价 5 ‰承担延期违约金。如乙方已违反施工进度不能按期完工，甲方有权责令乙方退场，并要求乙方承担延期及退场给甲方造成的全部经济损失。
十一、材料供应与管理
甲方供应工程全部材料，乙方必须按照施工图纸、施工合理损耗耗用量上报，甲方审核后及时组织供应各种材料。乙方必须按规范施工，在保证质量的前提下尽量节约材料用量，乙方领用的直接材料用量按以下方式进行限额领料：
1、钢筋按照施工图计算工程量不计损耗，不得有超过0.5m的废料(废料由甲方统一处理)，且废料不冲减钢筋总供应量;
2、主体结构混凝土用量根据施工图预算的砼量按照不同标号的施工配合比将损耗总体控制在1%以内，装修中的水泥用量以实际面积和设计厚度为基础，按照施工配合比将损耗控制在合理损耗以内;
3、其它直接材料，如多孔砖、外墙砖、砂石料以及其他甲供材料)实际耗用量不得超过合理消耗量标准;所有甲供材料由乙方材料员会同甲方材料员、甲方库管员及时验收并办理领用手续，乙方验收后，应妥善保管和节约用量。如由于乙方管理不善超出以上的约定用量，则超出部分的材料费用由乙方承担，甲方有权从乙方进度款中扣减支付费用，在工程结算款中全部扣除，如乙方管理得当，甲供材料在约定用量基础上有节约，节约部分的材料费甲方将按50%给予乙方作为奖励，在工程结算款中支付。
十一、安全及文明施工与管理
1、 乙方须严格执行有关安全操作管理规范。
2、乙方不得招收无身份证、童工(十六周岁以下)、有劣迹、身体残疾人员等进行施工，否则后果自负。
3、在施工过程中发生的工伤事故或其他内部纠纷，由乙方处理并承担全部经济赔偿责任，与甲方无关。
4、所有机械设备需满足工程施工需要，特殊设备须有安检证明。
5、乙方必须按照甲方的整体规划搞好现场的文明施工，按照甲方要求悬挂安全、质量等宣传牌(幅)，积极配合甲方迎接公司、安监站等领导的检查。
7、乙方应做到工完场清、文明施工，应将作业层垃圾运至工地指定地点，不得到处乱扔;施工现场每天下班前作到材料排列、堆码规范。
8、乙方在施工期间应加强班组内部文明施工教育，搞好承包范围内的现场文明施工及住宿范围内的清洁卫生，不得违章作业、野蛮施工以及穿拖鞋、骂人、争吵、扯皮打架等不文明行为。
9、甲方项目部制订的安全、文明施工及生活区管理等相关制度、处罚条例与本合同具有相同法律效力，乙方必须遵守。
十一、合同生效
合同订立时间：____年____月____日
本合同一式四份双方签订后即生效。
发包人：(公章) 承包人：(公章)
住所： 住所：
法定代表人： 法定代表人：
委托代表人： 委托代表人：
电话： 电话：
开户银行： 开户银行：
账号： 账号：
工程包清工合同篇2
甲方：___________________（以下简称甲方）
乙方：___________________（以下简称乙方）
根据《中华人民共和国合同法》和《建筑工程承包合同条例》的有关精神，经甲乙双方协商，甲方同意将本项目的工程的劳务承包给乙方，为明确双方权力与义务，特签订如下协议条款，供双方共同遵守。
一、工程名称与地点
该工程 工程，地点
二、工程承包单价与内容
经双方协商，该 工程面积以后按实结算单价按元/（m2）的承包单价由乙方进行承包，其承包单价包括以下内容：
三、合同价款
金额（大写）：__ _____元（人民币）
￥：___ ____元
四、工程质量与安全
该工程质量要求达到合格，因此单项承包必须确保合格，如承包单项评定为不合格，由乙方进行返工修理直至合格，其返工的一切经济损失由乙方承担，并从乙方劳务结算中扣回。
乙方施工人员必须服从甲方管理人员的安排，必须严格遵守《安全操作规程》，为使工人增强安全意识，带队及班组负责人每天安排工作量，要进行安全交底教育，强调安全操作，带好安全帽，装好安全网系好安全带，做好各项安全防护工作，杜绝安全事故的发生。凡因乙方原因造成的安全事故均由乙方负责，甲方不承担任何经济、法律责任。
五、文明施工与奖罚
乙方进入施工现场人员必须遵守文明施工手册，在自己承包的范围内做到工完料尽场地清，严格把好材料节约关，不准乱锯、乱丢、浪费材料，如发现在分清责任后给予罚款。同时，乙方负责人必须管好自己的队伍，临平以外的人员，进入现场前，办好“暂住证”，严禁有“非典”疑似病人进入施工现场，严格遵守治安管理条例，违者予以罚款，乙方人员必须服从管理人员指挥，遵守工地一切规章制度。将身份证、计划生育证报甲方。未满法定年龄，不得来工地做工。如??
有违反规定者，参照项目部相关规定处罚。
六、付款方式与工期：
该工程乙方队伍进场后 甲方确定的工期控制点，认真组织，精心施工，保证工期目标的实现，如因乙方原因造成工期延误。将根据甲方与业主签订的合同给予处罚。
七、双方权力与义务
（一）甲方
1．甲方有权对乙方进行资格审查，对乙方违反合同条款内容实施处罚，经济赔偿及辞退的权力。
2．甲方根据工程要求，安排乙方实施工程承包内容，乙方应无条件遵照执行。
3．甲方提供给乙方尽可能方便的施工条件，并按劳务合同约定和业主付款情况支付劳务费。
4．甲方对乙方提供来的施工作业人员实行实名制，建立健康状况档案，对有残疾及智力障碍的作业人员一律清退，不得入场施工。
（二）乙方
1．乙方有权对甲方提出合法要求，主动承担合同内容的全部工作，确保工程质量。
2．乙主必须按甲方的要求进行安全生产、乙方不得擅自违反安全操作规程，对于违反安全操作规程出现的.人身伤害及死亡事故，乙方必须承担全部责任，甲方概不负责。
3．乙方有权拒绝甲方不符合安全生产要求的指令，并提出自己的见解，供甲方参考。
4．乙方不得使用残疾及智力障碍的作业人员，不得瞒报，私自使用。同时乙方应提供人员名单、身份证。
5．乙方要管好自己的队伍，不得在工地及之外进行违法犯罪活动，如赌博、卖淫、等。一旦造成的犯罪的后果，甲方概不负责。
6．为确保工期，乙方必须按甲方要求，保证工程足够的劳动力，不得消极怠工。
八、违约责任与其他
1．以上条款双方必须严格遵守，任何一方违反或造成工程停工，必须追究违约方责任。
2．如因乙方原因损害公司信誉、现场设备及对工程造成一定经济损失，甲方有权要求乙方赔偿全部损失，并从承包劳务费中扣除。
3．属于乙方自备设备，自带工具用具等，乙方必须自己保管，不得因此对甲方提出其他要求，更不得找借口影响开程质量和进度，由此造成的损失由乙方承担。
4．本合同一式二份，甲方一份，乙方一份，经双方签字后生效。本协议一式二份，双方各执一份，具有同等法律效益。
甲方：______________
代表：______________
_____年_____月____日
乙方：______________
代表：______________
_____年_____月____日
工程包清工合同篇3
业主(以下简称甲方)： 联系电话：
施工队(以下简称乙方)： 联系电话：
甲乙双方本着友好合作的态度，按照《合同法》等相关法律，在平等公正的`情况下签定如下合同：
一、工程概况
工程名称： 。
二、工程量、价格
1、单价： 元/m2。
2、工程款： 元。
3、如需要增加工程量洽谈。
三、付款方式：现金付款。
四、设计
甲方须向乙方提供图纸及施工方案一套。
五、材料、水电由甲方提供。
六、工期
从 年 月 日起至 年 月 日止，工期为 天。
七、材料运输
甲方负责材料在施工现场的垂直运输条件。
八、施工机具和建筑工具都由乙方提供。
九、如因乙方施工原因导致的质量问题，由乙方无偿维修。
十、此工程出现任何安全事故，由乙方承担。
十一、合同争议
出现争议甲乙双方先协商，协商不成可向争议所在地法院提起诉讼。本合同一式两份，
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
工程包清工合同篇4
甲方：(发包人);单位：
乙方：(发包人);单位：
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律宪规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于本工程的具体情况双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同：
一、工程名称：厂房;
二、工程地点：沭阳县官墩乡;
三、清包工;
四、承包范围：
本工程设计图纸中的所有钢筋工，甲方提供钢筋，塔吊，其余都由乙方自己负责;
五、开工日期：年月日(具体时以发包人通知单为准);
六、工程单价：按每平方米43元计算;
七、付款方式：
工程开始到一层现浇面结束，五日内付工程款量的20%，二层现浇面结束后五日内付工程量的20%;三层现浇面结束后五日内付工程款量的20%;四层现浇面结束后五日内付工程量的20%;粉刷结束后付总价的'95%;余款验收一次性付清;
八、双方责任：
1、甲方向乙方提供一套完整的图纸，相互交流，如有不符要求应及时向甲方提出，否则后果自负;
2、乙方配备现场施工用电至电箱;
3、乙方配合甲方专职人员，负责现场协调，安全文明施工;
4、上报施工队人名单，保证农忙不停工，所有参加施工人员均为合法公民，所有个人必须自行买保险;
5、乙方必须服从甲方管理人员指挥;
6、对甲方材料做到按需使用，不得浪费，如有合理，可以节约，要向甲方提出，如让甲方查出浪费材料，予以重罚;
九工期延误
如重大设计变更，因气候影像较大，停电，时间则相应顺延;
十、违约责任
乙方施工人员必须戴好安全帽，上班时不得喝酒、打架、聚会闹事，发现一次相关事件由相关人员负责，并且甲方对乙方进行经济处罚500/次;
十一、质量管理
质量等级，合格，乙方必须按甲方的技术方案和规程进行施工;
十二、施工安全、施工生产目标承诺
1、杜绝重大安全事故，事故后果由乙方承担;
2、杜绝设备、火灾事故;
3、安全生产、文明施工;
十三、合同有效期限
自年月日签字盖章之日生效，在乙方完成合同的工作内容及工程款付清后自动废止，本合同书条款双方必须严格执行，如有违反本合同书条款的由责任方承担一切经济损失;
十四、未尽事宜，甲乙双方协商解决，如协商解决不成，可到当地法院仲裁;
十五、本合同一式两份，由甲方双方各执一份，本合同经双方签字盖章后生效!
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
工程包清工合同篇5
甲方：(以下简称甲方)
乙方：(以下简称乙方)
为了进一步实施内部经济承包责任制，明确双方责权利关系，甲方的联体建房工程主体结构和装饰装修中的混凝土分项、钢筋分项、模板分项、内外脚手架、砌筑分项、抹灰分项等工程(不包含外墙面砖、内墙乳胶漆及水电安装)由乙方承包施工，根据实际情况，经双方协商同意，鉴定以下条款，以资共同遵守。
一、 工程名称：
二、 工程地点：
三、 承包范围：
钢筋工程：绑扎，成品搬运，图纸中所有预埋件、拉结筋的焊接、安装，保护层垫块的制作、挂设、废料的汇集堆放等一系列钢筋工工序均在承包范围内。材料由甲方提供。土建、砌筑、抹灰工程：甲方提供材料，包括自制(水泥、黄砂、碎石、砖块等);机械设备由乙方自理。模板和脚手架工程：脚手架所需的一切材料由乙方提供，必须达到安全要求。
四、 承包方式：分包(包清工)乙方盈亏自负
五、 承包价格：按每平方___元计算，建筑面积共计(其中每户地下室约为 60平方米，上部建筑面积约为400平方米，顶层木头计算半层，建筑面积合计每户460平方米)
六、 工程款支付方式：
1、甲方在工程结构一层封顶后一周内付乙方工资实际工程量80%，三层封顶后一周内付乙方工资实际工程量80%，余款待竣工验收后一周内一次性付清。
七、 工程质量保证措施及奖惩办法：本工程质量创群体优良，必须达到一次性合格率100%，优良率80%。甲乙双方在施工中应认真负责抓好工程质量，按照设计要求、施工规范及安徽省或六安市颁发的有关规定实施。本工程所有验收标准按六安市优良工程标准核验，达不到标准者必须返工，返修所发生的一切费用及工期延误等由乙方承担，且业主对甲方的处罚罚金也由乙方负责。
八、 安全生产及现场管理：
1、 乙方所有施工人员必须经安全教育并有书面证明后，方可上岗操作且办理相关证件的各种费用由乙方自理，否则出现一切问题由乙方负责，包括罚金。承包期内属乙方原因所发生的一切安全事故，其一切费用均由乙方承担，包括上级罚款。乙方必须服从甲方管理，严格遵照甲方制定的.各项管理制度，在施工中由甲方检查、监督，对违章作业、不服从管理的，甲方有权制止、罚款，以至辞退。
2、 乙方在施工中，必须遵照图纸、严格按规范要求、参照钢筋工技术交底施工，确保工程质量。严格按甲方制定的工程计划施工，人员分配及夜间加班，甲方总施工员通知任务后，乙方务必遵照执行。如不服从管理，出现质量问题及延误工期，甲方有权辞退乙方，且甲方只承认乙方已完成工程量的50%承包款，其余款项作赔偿甲方的损失和罚金。
3、 乙方在施工中应抓好安全生产、防火防盗工作，搞好环境卫生，加强职工的职业道德教育和管理，如发生打架现象，一次罚款500元;严禁小孩进入工地，发现一次罚款200元;无上岗证者不能进入工地做工，探亲的不能进入工地现场，不准在生活区留宿，发现一次罚款100元。
4、 工地以外，乙方(工人)所发生的打架、斗殴、盗窃等一切事故，甲方概不负责。
九、 甲方制定各项管理制度及补充协议中条款规定，如乙方有违反，甲方将依照管理制度和补充协议进行处罚、开出罚款收据，一式三联交乙方负责人一份，不需要乙方签字认可即可生效，罚金从承包工程工资款中直接扣除。
十、 违约责任：甲、乙双方应自觉遵照合同条款及补充协议条款发行如一方违约，由违约方负全部责任。
十一、 本合同未尽事宜，见钢筋工补充协议。
十二、 本合同经甲、乙双方签字、盖章后生效，至工程结算分配完终止。
十三、 本合同一式二份，甲乙双方各执一份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
工程包清工合同篇6
甲方：
乙方：
由甲方承建的21#变电所工程，因工程施工的需要将该工程土建部分以包清工、机具设备的开工分包给乙方施工。为了保证工程质量和施工进度，确保甲乙双方的权利和着平等、自愿、互惠互利的原则，根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》的有关规定，经双方协商，特订立以下协议，共双方同信定执行。
一、工程名称：21#变电所工程
二、工程地点：黄骅港
三、承包方式：包清工、机具设备、辅助材料(除商品砼、钢筋、砂、石料、砖、水泥等甲方提供)。
四、工程内容及范围：
1、乙方要组建不少于的现场施工管理班子，从开工开始至工程全部竣工验收解散;乙方要配置现场施工测量所需的仪器，管理班子要负责本工程的施工全过程的管理工作，与甲方现场管理人员要密切配合，共同协调各分包单位的工作。
2、承包单价内已包括工程施工放样(控制点甲方负责提供)，包括塔吊、施工电梯的基础，包括土方边角修理与属于基础范围内梁边及承台的局部回填，地下室施工时抽水及水泵购置，片石垫层、砼垫层，包括地下室支护压顶梁、支护钢筋砼内支撑的施工及凿除和清理等。
3、基础工程与主体工程的钢筋制作安装(含蚇焊条、焊剂、绑扎铁丝);模板制作与安装(含模板、木方、铁丝、铁钉、螺杆加工，购置螺帽及对拉螺全止水片等);砼浇筑、养护(抗渗养护14天，其它养护7天)，砌体工程的砌筑。
4、粗装修工程包括抹灰工程，屋、地面工程、室外走道、台阶踏步、地下室顶板防水层上面的钢筋网砼层及压光、(不包括室外工程)。不包括镶贴块料面层、地下室及屋面防水、内外墙涂料、铝合金门窗、木门窗、阳台栏杆、空调栏杆及楼梯栏杆手等。
5、脚手架工程的搭拆及“三宝四口”等安全设置(含钢管、扣件、安全网、竹篱板、铁丝、运输通道的厚木板、挑架用的槽钢、钢丝绳等)，钢管、扣件的试验费用由乙方负责。
6、本工程所需的一切机具设备，除配电房以及配电房内的.设施外，施工用的配电系统均由乙方负责。发电机组及油料甲方负责。
7、本工程确保市级标化工地，如果达不到市级标化标准，在乙方工程款中扣5元/㎡;安全责任经济损失在一万元以内由乙方自负，一万元以上按甲乙两方比例对分。
五、施工工期：
施工工期按照甲方与业主的合同工期。如工期延误或提前，按甲方与业主的合同规定罚款或奖励，如遇不可抗力的因素或业主与甲方造成的原因工期顺延;
1、由外部原因造成每周连续停电、停水累计八小时以上;
2、施工地质情况与勘察地质报告不符;
3、人力不可抗拒;
4、甲方原因造成的停工待料工期顺延;
六、结算单位及付款方法：
1、结算单位为319元/㎡(报价单附后)，大写叁佰壹拾玖元人民币每平方米(不含税)，乙方提供总结算款的30@材料发票并具有能汇入款项的银行帐户。
2、今后有发生设计变更按现场实际工程量的费用计算。
3、由甲方或业主分包的配合费，按实结算。
4、工程结算方法：按施工图及现行国家规定的建筑积计算方法计算为准。
5、付款方法：乙方每月截至上30日按时结算并上报当月完成的工作量，甲方在下月工资15日前支付上月的工程款，主体框架完付出元/㎡;砌砖完成付款元/㎡;粗装修工程完万付元/㎡;工程完工大部分工人退场后付到总承包额的，余款5%待竣工验收后三个月内付清。
七、双方的权利和义务：
(一)、甲方责任：
1、及时拨付工程款;
2、及时供应合格的原材料;
3、主导施工进度，协调乙方与各分包单位的关系，有权监督乙方对工人工资的发放情况。对于有碍于工程进展、变相组织罢工和工程质量低劣的，甲方有权单方中止协议，组织其他施工队伍进场，对乙方完成的工程量按协议结算单价的50%结算，如果有返工重做的，一切损失由乙方承担。
4、处理当地村民干扰的一切因素;
(二)、乙方责任：
1、负责施工的安全生产、文明施工，并承担施工安全责任，接受甲方的监督管理，严格遵守国家的有关法律、法规和项目部的各项规章制度，自觉维护工地秩序，讲究卫生。如有违规行为，甲方有权按规定进行处罚。
2、严格按施工图、设计变更联系单及现行施工规范组织施工，确保工程质量合格。
3、由乙方原因造成的质量问题，应条件返工，直至合格为止，并负担返工的经济损失。
4、乙方应提前五天向甲方通知原材料用量。
5、乙方进场施工人员的一切证件的办理费用由乙方负责。
八、其他：
1、乙方施工力量、机具设备或技术措施不到位，施工进度和质量不能按计划完成，甲方有权组织其他施工队伍进场施工，其费用均在乙方工程款中扣除。
2、乙方在合同签订后五天内向甲方交纳工程质量保证金伍拾万元整，待结构中间验收后一个月内归还乙方，不计算。
3、由甲方责任造成停工七天以上的，甲方负责支付乙方所有机具设备租金及管理费用，按实际计算;如由乙方责任造成工程的情况，乙方要承担一切的停工损失。
九、本协议未尽事宜，双方协商友好解决。
十、合同份数：
1、本合同一式四份，甲乙双方各执两份;协议自双方签字盖章后生效，完工后工程款结清后自行失效。
甲方：
乙方：
工程包清工合同篇7
甲方：
乙方：
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关文件法律、法规。本着相互信任、相互尊重、平等互利、友好合作、自愿的原则，现就项目的水电安装具体事宜签立合同如下条款，双方共同遵照执行：
第一条工程概况
一、安装工程名称：
二、安装工程地点：
三、安装工程范围和内容：乙方作为甲方水电项目的施工人员对承建的项目工程的清包施工，包括综合楼、宿舍楼、厂房、仓库及附属设施室内的给排水、强弱电，避雷、系统调试及配合验收和场内临时用电等。
四、工程造价：厂房24元人民币(大写：二十四元)每平方，办公室、宿舍楼、研发楼(大写： )每平方(待进场后拿到施工图纸结合两地市场价格取平均价手写填入)
五、工期：合同签立生效后，随土建项目时间续延。
第二条承包方式
1，本工程的承包方式：乙方清包工。
2，自合同签订之时起乙方交纳5万元工程保证金三个月全部返还。
3，水电材料由乙方开列数量清单报给甲方，由甲方选择品牌自主购买，乙方负责施工。乙方的施工工具及试压和检测工具由乙方自备。大型工具由甲方提供。
4，乙方应提前3天将需要购买的材料清单提供给甲方，甲方应在5天内(考虑异地购买材料)及时采购材料供施工队使用，双方应各自承担各自拖延工期的责任和经济损失。
5，乙方应做好材料的保管工作，禁止闲杂人等进入施工现场和材料存放地。
6，乙方应做好对施工完成的成品保护。
7，未经甲方许可，乙方不得携带任何建材出门，若发现此类现象，按材料价格的五倍从人工费中扣除。
第三条工程款支付与结算
工程款支付：合同订立，乙方设备及人员进场后，甲方一周左右支付10万元进场费，施工过程中，工程款支付按照完成工程量(每次转款节点时乙方统计完成工作量并上报甲方审核)的70%并结合业主付款进度同步支付。待安装完成竣工验收合格后，付足审核总价款的95%余款作为质量保证金在验收合格三个月无息一次性付清。转款时间不明之处根据《水电安装合同(编号：20xx050501)》执行
第四条质保条件及期限
1，严格按照水电规范要求施工，每道工序须经质检，监理验收合格为准。
2，在质保期内，出现问题，由乙方免费维修，质保时间根据《水电安装合同(编号：20xx050501)》为准。
第五条安全文明施工
乙方按照建筑施工相关规范、规定，采取严格的安全防护措施，乙方应文明施工，按照《建设工程施工现场管理规定》和《安全文明施工要求》，加强建设工程施工现场管理，保障施工顺利进行。如因乙方未按相关规范安全施工，造成一切损失及后果由乙方全部承担。
第六条违约责任
乙方责任：工程质量如不符合规定，乙方负责无偿修理或返工，由于修理或返工造成逾期交付的`，期间发生的一切费用由乙方自理。乙方无权自行停止施工，因此造成的一切损失由乙方负责，并承担相应法律责任。
甲方责任：甲方确保材料及时到位，保证乙方正常施工，如因甲方原因材料并不到位(不可抗拒因素除外)，造成乙方停工，三日内不计算，停工三天以上的人工损失由甲方全部承担。甲方必须按转款节点(依据总承包合同的节点)及时付款，如因甲方资金不能及时到位，乙方有权停工，因此造成损失由甲方承担。
甲方代表： 乙方代表：
联系电话： 联系电话：
联系地址： 联系地址：
合同订立时间：
